题目详情单选题下列合同事件中，承包人既能索赔工期又能索赔费用的事件是( )。 A．不可抗力事件
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便[华图解析]不可抗力事件只能给予承包商工期索赔，由于发包人的原因导致试运行失败事件能给予承包商费用和利润索赔；发包人要求承包人提前竣工事件能给予承包商费用索赔；而施工过程中发现文物化石事件可以给予承包商工期和费用索赔。
推荐题目
下列关于仲裁裁决的表述中正确的有（ ）。
某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据《建设工程施工合同范本》的规定，承包商可获得工期顺延的有( )。
当事人申请仲裁，应当符合的条件不包括（ ）。
建设工程项目的实施阶段包括( )。
某建设工程项目在施工过程中，某电焊工从事电焊作业导致施工现场发生大火事件，经调查事故原因是使用了不合格的建筑材料导致的，则该事故属于施工项目
适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起（ ）个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长（ ）
为预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施，安装防护装置、保险装置、信号装置属于安全措施计划制度的( )。
下列选项中，属于总进度纲要主要内容的有( )。
按照审判监督程序，当事人申请再审的，应在判决、裁定发生效力后的（ ）提出。
根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划的前一项工作是( )
下列案件纠纷中，受《仲裁法》调整的是（ ）。
在建设工程进度控制中应用信息技术属于( )。
在成本计划编制过程中，不同阶段形成作用不同的成本计划，包括( )。
关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是（ ）。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013，工程量清单是表现( )。
