题目详情
简答题背景资料
A公司中标某市污水管工程，总长1.7公里。采用φ1.61.8m混凝土管，其埋深为4.1～4.3m，各井间距810m.地址条件为粘性土层，地下水位置在距离地面3.5m.项目部确定采用两台顶管机同时作业，一号顶管机从8#井作为始发井向北顶进，二号顶管机从10#井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置（施工位置如下图），编制了顶管工程施工方案，并已经通过专家论证。
施工过程中发生如下事件：
（1）因拆迁原因，使9#井不能开工。第二台顶管设备放置在项目部附近小区绿地暂存28天。
（2）在穿越施工条件齐全后，为了满足建设方要求，项目部将10#井作为第二台顶管设备的始发井，向原8#井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。
问题：
1．本工程中工作井是否需要编制专项方案，说明理由。
2．占小区绿暂存设备，应履行哪些程序或手续？
3．10#井改为向8#井顶进的始发井，应做好哪些技术准备工作？
4．项目经理批准施工变更方案是否妥当？说明理由
5．项目部就事件（1）的拆迁影响，可否向建设方索赔？如可索赔，简述索赔项目。
题目答案
题目解析⬇️小程序搜题更方便
答案：1．需要编制专项方案。理由：因为工作井是采用检查井改造的，其埋深为4.1-4.3m，混凝土管直径1.6-1.8m，最浅处深度都达到5.7m，如果基坑工程开挖深度大于5米，土方开挖，降水工程，支护工程，属于危险性较大的分部分项工程，方案须经专家论证。2．①任何单位和个人都不得擅自更改城市绿地规划性质和改变城市绿地的地形、地貌、水体、植被。如果需要占用的，应经过城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并办理临时用地手续。②本例中，占用绿地前，应先经过城市绿化行政主管部门批准，征得小区业主委员会和物业同意（补偿协议），限期归还，恢复原貌。③现在应补办手续。3．①必须执行变更程序。②开工前必须编制专项施工方案，并按规定程序报批。③技术负责人对全体施工人员进行书面技术交底，交底资料签字保存并归档。④调查和保护施工影响区内的建构筑物和地下管线，本例中如近接的桥梁桩基和地下管线等。⑤对检查井进行加固⑥工作井上方设截水沟和防淹墙，防止地表水流入工作井。⑦交通导行方案，工作井范围内设围挡，警示标志，夜间红灯示警。⑧对桥梁监测变形量。4．不妥。理由：报企业负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，由专职安全员监督执行。执行总承包的，还应有总包单位和分包单位技术负责人的签字。5．项目部可以向建设单位索赔工期和机械窝工费。理由：因为拆迁不是项目部的责任，因拆迁延期导致施工受到影响，理应索赔。可以索赔的项目包括：工期、机械窝工导致的窝工费、人员窝工费。
推荐题目
下列关于后张法预制梁板施工说法错误的是（ ）。
背景资料： 某公司中标承建中压A燃气管线工程，管道直径DN30 mm，长26 km，合同价3 600万元。管道沟槽开挖过程中，遇到地质勘
按照建造师执业管理办法规定，城市供热工程包括（ ）
背景资料： A公司承建的某城市高架桥，长1.68km，上部结构为跨径30m的T型梁，采用简支后连续的结构形式共35跨桥梁最高处9m，为双幅
《公路工程质量监督规定》公路工程从业单位包括( )。
预制拼装连续箱桥梁的预应力钢绞线下料长度，应根据张拉千斤项长度、张拉伸长值、弹性回缩值以及（ ）计算确定。
当构筑物无抗浮设计时，雨汛期水池施工中的抗浮措施有（ ）。
拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )。
控制基坑底部土体过大隆起的方法有（ ）。
备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件（ 
供热管道用水冲洗应按（ ）的次序进行。
关于职业健康与安全管理体系合规性评价的说法中，正确的是（ ）。
甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，乙方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件应当（ ）。
在城市污水的常规处理法中，一级处理时，在污水处理设施进口处，必须设置（ 
在工程验收过程中，发现个别检验批试块强度不满足要求，但是请具有资质的法定检测单位检测鉴定后，鉴定结果能够达到设计要求。这种情况下应（ ）。
